Gerüstkosten bei Dachsanierung: Was tun bei Krankheit der Dachdecker? Kostenübernahme?
BAU-Forum: Dach

Gerüstkosten bei Dachsanierung: Was tun bei Krankheit der Dachdecker? Kostenübernahme?

Hallo Zusammen,
wir haben vor Kurzem das Dach unseres Mehrfamilienhauses sanieren lassen. Die Sanierung hat ca. 9 Wochen gedauert.
Aufgrund der Größe und Komplexität des Daches haben wir uns ein großes Dachdeckerunternehmen mit mehreren Kolonnen ausgesucht.
Leider ist es innerhalb der 9 Wochen zu 7 Tagen gekommen wo aus Krankheitsgründen nicht gearbeitet werden konnte und an 2 Tagen waren die Dachdecker auf einer Tagung.
Im Nachhinein hat sich der Vorabeiter verplappert und wir wissen, dass Sie an mindestens 2 Krankheitstagen auf einer anderen Baustelle eingesetzt worden sind.
Es ist klar, dass wir für Tage an denen wetterbedingt nicht gearbeitet werden kann, für das Gerüst aufkommen müssen.
Wir würden aber gerne wissen, wer denn allgemein im Krankheitsfall für die Standzeit des Gerüstes aufkommen muss.
Ist das irgendwie geregelt?
Besten Dank,
Sascha
  • Name:
  • Sascha
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Wenn sich eine Dachsanierung aufgrund von Krankheit der Dachdecker verzögert, stellt sich die Frage, wer die zusätzlichen Gerüstkosten trägt. Grundsätzlich trägt der Auftraggeber das sogenannte Bauzeitrisiko. Das bedeutet, dass unvorhersehbare Ereignisse, die die Bauzeit verlängern, grundsätzlich zu seinen Lasten gehen können.

    Allerdings gibt es Ausnahmen: Wenn die Verzögerung durch grobe Fahrlässigkeit oder Verschulden des Dachdeckerunternehmens verursacht wurde, beispielsweise durch mangelhafte Organisation oder fehlende Krankheitsvertretung, kann ein Anspruch auf Schadensersatz bestehen. Dies müsste jedoch im Einzelfall geprüft und nachgewiesen werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Verzögerungen genau und suchen Sie das Gespräch mit dem Dachdeckerunternehmen. Klären Sie, ob eine Krankheitsvertretung möglich ist oder ob andere Maßnahmen ergriffen werden können, um die Sanierung zügig abzuschließen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich rechtlich beraten lassen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Bauzeitrisiko
    Das Bauzeitrisiko bezeichnet das Risiko des Bauherrn, dass sich die Bauzeit unvorhergesehen verlängert. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. schlechtes Wetter, Materialengpässe oder Krankheit von Handwerkern.
    Verwandte Begriffe: Bauverzug, Leistungsstörung, Gewährleistung
    Standzeit
    Die Standzeit bezeichnet den Zeitraum, in dem ein Gerüst auf einer Baustelle steht. Die Kosten für die Standzeit werden in der Regel pro Tag oder Woche berechnet.
    Verwandte Begriffe: Gerüstmiete, Gerüstbau, Baustelleneinrichtung
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung, die eine Partei einer anderen Partei zahlen muss, wenn diese durch das Verhalten der ersten Partei einen Schaden erlitten hat. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise bei Bauverzögerungen oder Mängeln gefordert werden.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelansprüche, Vertragsstrafe
    Grobe Fahrlässigkeit
    Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Person die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt und dabei naheliegende Gefahren außer Acht lässt. Im Baurecht kann grobe Fahrlässigkeit zu Schadensersatzansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Fahrlässigkeit, Vorsatz, Sorgfaltspflicht
    Bauverzug
    Bauverzug liegt vor, wenn ein Bauunternehmen die vereinbarten Bauleistungen nicht innerhalb der vereinbarten Frist erbringt. Dies kann zu Schadensersatzansprüchen des Bauherrn führen.
    Verwandte Begriffe: Leistungsstörung, Bauzeitrisiko, Vertragsstrafe
    Krankheitsvertretung
    Eine Krankheitsvertretung ist eine Person, die im Falle der Krankheit eines Mitarbeiters dessen Aufgaben übernimmt. Im Handwerk ist es wichtig, dass Unternehmen eine Krankheitsvertretung organisieren, um Bauverzögerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Personalplanung, Arbeitsausfall, Urlaubsvertretung
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Daches durchgeführt werden. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Dacheindeckung oder die Dämmung des Daches umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dacheindeckung, Dachdämmung

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Wer trägt die Kosten für ein Gerüst bei einer Dachsanierung?
      Grundsätzlich trägt der Bauherr die Kosten für das Gerüst. Diese Kosten sind in der Regel im Angebot des Dachdeckerunternehmens enthalten. Bei unvorhergesehenen Verzögerungen, wie Krankheit der Handwerker, können zusätzliche Kosten entstehen.
    2. Was passiert, wenn sich die Dachsanierung wegen Krankheit der Dachdecker verzögert?
      Verzögert sich die Sanierung durch Krankheit, kann dies zu einer Verlängerung der Gerüststandzeit führen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten können grundsätzlich dem Bauherrn angelastet werden, es sei denn, das Dachdeckerunternehmen hat die Verzögerung verschuldet.
    3. Kann ich die zusätzlichen Gerüstkosten vom Dachdeckerunternehmen zurückfordern?
      Eine Rückforderung ist möglich, wenn das Dachdeckerunternehmen die Verzögerung grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn keine ausreichende Krankheitsvertretung organisiert wurde. Der Nachweis hierfür kann jedoch schwierig sein.
    4. Was ist das Bauzeitrisiko?
      Das Bauzeitrisiko bezeichnet das Risiko, dass sich die Bauzeit unvorhergesehen verlängert. Dieses Risiko trägt grundsätzlich der Bauherr, sofern die Verzögerung nicht vom Auftragnehmer verschuldet wurde.
    5. Sollte ich eine Rechtsschutzversicherung einschalten?
      Wenn die Situation unklar ist oder das Dachdeckerunternehmen sich weigert, die zusätzlichen Kosten zu übernehmen, kann es sinnvoll sein, eine Rechtsschutzversicherung einzuschalten. Diese kann die Kosten für eine rechtliche Beratung und gegebenenfalls eine gerichtliche Auseinandersetzung übernehmen.
    6. Wie kann ich mich vor solchen Situationen schützen?
      Eine detaillierte Planung und klare vertragliche Regelungen können helfen, das Risiko von Bauverzögerungen und den damit verbundenen Kosten zu minimieren. Klären Sie im Vorfeld, wie mit unvorhergesehenen Ereignissen umgegangen wird.
    7. Was bedeutet Standzeit des Gerüstes?
      Die Standzeit bezeichnet den Zeitraum, in dem das Gerüst auf der Baustelle steht. Je länger die Standzeit, desto höher die Kosten. Diese Kosten können sich erhöhen, wenn sich die Bauarbeiten verzögern.
    8. Welche Rolle spielt die Dokumentation der Bauarbeiten?
      Eine sorgfältige Dokumentation der Bauarbeiten, einschließlich der Gründe für Verzögerungen, ist wichtig, um im Streitfall Beweise vorlegen zu können. Halten Sie fest, wann welche Arbeiten hätten stattfinden sollen und warum es zu Verzögerungen kam.

    🔗 Verwandte Themen

    • Bauzeitverlängerung: Ursachen und Folgen
      Analyse der häufigsten Gründe für Bauzeitverlängerungen und deren Auswirkungen auf die Kosten.
    • Rechte und Pflichten bei Bauverträgen
      Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten von Bauherren und Auftragnehmern.
    • Gerüstbau: Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen beim Gerüstbau.
    • Versicherungen für Bauherren: Schutz vor Risiken
      Vorstellung verschiedener Versicherungen, die Bauherren vor finanziellen Risiken schützen können.
    • Mängel am Bau: Erkennung und Beseitigung
      Tipps zur Erkennung von Baumängeln und Informationen zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen.

  2. Krankheit Dachdecker: Wetterbedingte Ausfälle – Kulanz prüfen!

    "Es ist klar"
    dass aus der Sicht des Dachdeckers die meisten Krankheiten wetterbedingt sind.
    ;-)
    Möglicherweise haben die anderen Auftraggeber das mit der Vorhaltezeit im Vertrag pauschaler geregelt!
    Die gehen dann vor ;-(
    Da die meist kein eigenes Gerüst stellen, entstehen denen halt Kosten, die weitergeleitet werden müssen.
    Von der Wissensvermittlung auf der "Dachdeckertagung" haben "Sie" hoffentlich qualitativ profitiert.
    ;-)
    Grüße

  3. Dachsanierung: Ärgerliche Verzögerung durch Krankheitstage!

    Da die Wissensvermittlung in der vorletzten ...
    Da die Wissensvermittlung in der vorletzten Woche erfolgte, wird hoffentlich ein anderer davon profitieren ;o)
    Es ist halt sehr ärgerlich für uns gewesen, dass hier eine Woche Ruhepause bei gutem Wetter herrschte und das trotz mehrerer Kolonnen. Später konnte dann häufig wetterbedingt nicht gearbeitet werden.
    Zudem sind wir ja offensichtlich belogen worden.

  4. Dachsanierung: Qualität wichtiger als schnelle Fertigstellung!

    der Bau
    ist rau!
    Seid zufrieden, wenn dann die Qualität wenigstens stimmt.
    Grüße

  5. Dachsanierung: Pauschalvertrag vs. Konventionalstrafe bei Verzug

    Dieses Frühjahr war außergewöhnlich gutes Wetter
    ... d.h. in einem "normalen" Frühjahr wäre es wetterbedingt vermutlich zu wesentlich mehr Ausfalltagen gekommen.
    Abhilfe:
    a) Pauschalvertrag, d.h. Gerüst durch Dachdecker stellen lassen, dann ist es sein Problem
    b) Konventionalstrafe für Terminüberschreitung in den Vertrag schreiben  -  wenn der Unternehmer sich drauf einlässt
    c) nicht so knapp planen
    Wie schon andere hier sagen: Wenn das das einzige Problem war, ist die Sache doch außerordentlich gut abgelaufen.

  6. Gerüstkosten: Abrechnung tageweise unüblich bei Dachsanierung

    Foto von Josef Schrage

    Gerüstkosten Abrechnung Tageweise?
    das würde mich aber sehr wundern.
    Freundliche Grüße

  7. ✅ Dachsanierung: Einigung mit Dachdecker erzielt – Keine Berechnung Krankheitstage

    Wir konnten uns heute mit dem ...
    Wir konnten uns heute mit dem Dachdecker einigen, er wird die Krankheitstage nicht berechnen.
    Jetzt sind wir qualitativ und quantitativ zufrieden!
    Vielen Dank für die Hinweise.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Gerüstkosten bei Dachsanierung durch Krankheit – Was tun?

    💡 Kernaussagen: Bei einer Dachsanierung können Gerüstkosten durch Krankheitstage der Dachdecker entstehen. Es ist wichtig, die Vertragsbedingungen zu prüfen und gegebenenfalls eine Kulanzregelung zu vereinbaren. Ein Pauschalvertrag oder eine Konventionalstrafe für Terminüberschreitung können helfen, das Risiko zu minimieren. Die Qualität der Ausführung sollte Vorrang vor einer schnellen Fertigstellung haben.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachsanierung: Ärgerliche Verzögerung durch Krankheitstage! wird auf eine mögliche Belastung durch Krankheitstage hingewiesen. Es ist ratsam, dies im Vorfeld mit dem Dachdecker zu besprechen.

    💰 Zusatzinfo: Die Abrechnung von Gerüstkosten erfolgt üblicherweise nicht tageweise, wie im Beitrag Gerüstkosten: Abrechnung tageweise unüblich bei Dachsanierung erwähnt wird. Dies sollte bei der Rechnungsprüfung beachtet werden.

    ✅ Zusatzinfo: Eine Einigung mit dem Dachdecker bezüglich der Krankheitstage wurde im Beitrag ✅ Dachsanierung: Einigung mit Dachdecker erzielt – Keine Berechnung Krankheitstage erzielt. Dies zeigt, dass eine offene Kommunikation und Verhandlung zum Erfolg führen können.

    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Dachsanierung die Bedingungen für Gerüstkosten bei Bauverzögerung durch Krankheit. Erwägen Sie einen Pauschalvertrag oder eine Konventionalstrafe. Achten Sie auf die Qualität der Ausführung und suchen Sie bei Problemen das Gespräch mit dem Handwerker. Weitere Informationen zu Vertragsgestaltungen finden Sie im Beitrag Dachsanierung: Pauschalvertrag vs. Konventionalstrafe bei Verzug.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerüstkosten, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Gerüstgröße Dachdecken berechnen: Unterschiede in Angeboten prüfen & Kosten sparen?
  3. BAU-Forum - Dach - Gerüstfläche berechnen: Abrechnung Dachsanierung – Höhe, Traufe, Mansarddach?
  4. BAU-Forum - Dach - 15863: Gerüstkosten bei Dachsanierung: Was tun bei Krankheit der Dachdecker? Kostenübernahme?
  5. BAU-Forum - Dach - Steildachsanierung: 50m² Kosten, Dachkasten-Reparatur & Balkonbrüstung – Angebote vergleichen
  6. BAU-Forum - Dach - Betondachsteine wiederverwenden: Lohnt sich das? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Dach - Schneefang montieren: Kosten, Materialien & Montage-Arten für Dachziegel?
  8. BAU-Forum - Dach - Betondachstein Glanzschicht löst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten für BRAAS Doppel-S?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Kostenvoranschlag prüfen – Preis für Aufsparrendämmung überteuert?
  10. BAU-Forum - Dach - Dacheindeckung Kosten: Preiswerte Ziegel, Fläche & Gerüst – Angebote vergleichen!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstkosten, Dachsanierung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gerüstkosten, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstkosten, Dachsanierung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstkosten, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Gerüstkosten bei Dachsanierung: Was tun bei Krankheit der Dachdecker? Kostenübernahme?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Gerüstkosten bei Krankheit: Wer zahlt?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Gerüstkosten, Dachsanierung, Krankheit, Bauverzögerung, Kostenübernahme, Handwerker, Baurecht, Standzeit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼