Baumängel bei Sohle: Rechte, VOB-Vertrag & Möglichkeiten bei Pfusch am Bau?

In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau

Baumängel bei Sohle: Rechte, VOB-Vertrag & Möglichkeiten bei Pfusch am Bau? 24.05.2009

Hallo und Guten Morgen,
ich weiß nicht warum, aber das Forum wollte mein Kennwort nicht mehr. Nun zu den Antworten. Ja ein eigenes Grundstück, Bauvertrag nach VOB^Abk. mit Festpreis für definierte Leistung , dass heißt im Vertrag sind die Leistungen bezogen auf das letztverhandelte Angebot enthalten. Ja Fotos habe ich jede Menge gemacht. Nun wie verhalte ich mich am geschicktesten ohne lange Baustopzeiten in Kauf zu nehmen. Geldabschläge sind noch keine geflossen.

Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

Automatisch generierte KI-Ergänzungen 15.01.2026

BauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

Sicherheitshinweise

🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Prüfingenieur – Mängel an der Sohle gefährden unmittelbar die Standsicherheit des Gebäudes.

🔴 KRITISCH: Keine Zahlung oder Abnahme vor fachgerechter Mängelbeseitigung und unabhängiger Abnahme – sonst Verwirkung der Gewährleistungsrechte nach VOB^Abk./B § 13.

⚠️ WICHTIG: Umgehende Dokumentation aller Mängel mit Zeitstempel, Fotos, Lageplänen und Protokollen – ergänzt durch fachliche Beschreibung im Bezug auf DIN^Abk. 1045-1, DIN EN 1992-1-1 und VOB/B.

⚠️ WICHTIG: Aussetzung der Bauleistungen gemäß § 4 Abs. 7 VOB/B bei erheblichen Mängeln – kein automatischer Verzug des Auftragnehmers, wenn ordnungsgemäß angeordnet.

KI-Analyse (GoogleAI)

Ich verstehe, dass es Probleme mit der Ausführung der Sohle gibt. Da ein Bauvertrag nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) mit Festpreis besteht, sind die vertraglich vereinbarten Leistungen maßgeblich.

🔴 Gefahr: Mängel an der Sohle können die gesamte Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine mangelhafte Sohle kann zu Rissen im Mauerwerk, Feuchtigkeitsproblemen und langfristig zu erheblichen Schäden führen.

Ich empfehle folgende Schritte:

Mängelanzeige: Setzen Sie den Bauunternehmer schriftlich über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert (Fotos, Protokolle).
Beweissicherung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Mängel und deren Ursachen zu dokumentieren. Dies ist wichtig für eine eventuelle gerichtliche Auseinandersetzung.
Baustopp: Wenn die Mängel die Sicherheit des Bauwerks gefährden, kann ein Baustopp erforderlich sein. Klären Sie dies mit dem Sachverständigen ab.
Geldabschläge: Bei berechtigten Mängeln können Sie Geldabschläge geltend machen, um die Kosten für die Mängelbeseitigung zu decken.

👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie umgehend einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche durchzusetzen. Die Einhaltung der VOB ist hier entscheidend.

KI-Analyse (DeepSeek)

Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bauvertrag nach VOB mit Festpreis, bei dem offenbar Mängel an der Sohle (Bodenplatte) aufgetreten sind. Der Bauherr hat bereits Fotos dokumentiert, aber noch keine Zahlungen geleistet. Dies ist eine strategisch günstige Ausgangslage, da der Bauherr noch Druckmittel in der Hand hat.

✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Fotos zu machen, ist absolut richtig und essenziell für die Beweissicherung. Ebenso ist die Wahl eines VOB-Vertrags mit Festpreis grundsätzlich vorteilhaft, da er klare Leistungsdefinitionen und Abnahmeregelungen bietet.

➕ Ergänzung: Bei Mängeln an der Sohle handelt es sich um einen kritischen Bereich der Statik und Bauphysik. Mögliche Mängel können Risse, unzureichende Betondeckung, falsche Bewehrung oder mangelhafte Abdichtung sein. Diese können langfristig zu Feuchtigkeitsschäden, Setzungen oder sogar Standsicherheitsproblemen führen.

🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr durch Teilzahlungen oder eine voreilige Abnahme seine Gewährleistungsrechte verwirkt. Solange keine Mängelbeseitigung erfolgt ist, sollte keinerlei Zahlung oder Abnahme erfolgen.

👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für die Mängelaufnahme und -bewertung. Setzen Sie dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gemäß VOB/B. Halten Sie alle Zahlungen zurück, bis die Mängel fachgerecht beseitigt und abgenommen wurden. Ziehen Sie bei Nichteinhaltung der Frist rechtliche Schritte (z.B. Mängelbeseitigung durch Drittfirma auf Kosten des Auftragnehmers) in Erwägung.

KI-Analyse (Qwen)

Bei Baumängeln an der Sohle handelt es sich um einen besonders kritischen Bereich, da die Gründung unmittelbar die statische Sicherheit und Langzeitstabilität des gesamten Gebäudes beeinflusst.

🔴 Gefahr: Mängel in der Sohle können zu Setzungen, Rissbildung, Feuchteeintrag und im Extremfall zu statischen Versagensrisiken führen – insbesondere bei nicht fachgerechter Verdichtung, falscher Bewehrung, unzureichender Betonqualität oder fehlender Trennschicht.

⚠️ Korrektur: Ein Festpreisvertrag nach VOB/B ist nicht automatisch eine Entlastung für den Auftragnehmer – vielmehr verpflichtet er diesen zur fachgerechten Ausführung nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1), unabhängig vom Preis.

➕ Ergänzung: Die Dokumentation mittels Fotos ist zwar wertvoll, reicht aber nicht aus: Es bedarf einer fachlichen Mängelbeschreibung mit Bezug auf die vertraglichen Leistungsbeschreibungen, Ausschreibungsunterlagen und ggf. statische Nachweise.

❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Baustopps unvermeidbar seien, ist falsch – nach § 4 Abs. 7 VOB/B kann der Auftraggeber bei erheblichen Mängeln die Ausführung bis zur Mängelbeseitigung aussetzen, ohne dass dies automatisch zu Verzugsansprüchen führt.

✅ Zustimmung: Die frühzeitige Sicherung von Beweisen (Fotos, Zeitstempel, Protokolle) ist korrekt und entscheidend für spätere Ansprüche – insbesondere vor einer etwaigen Mängelrüge nach § 13 Abs. 2 VOB/B.

👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bautechnik zur fachlichen Mängelbegutachtung – insbesondere zur Klärung der Ursache, Auswirkung auf die Tragfähigkeit und der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen.

Vergleich aller KI-Analysen

✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sohlenmängel eine statistische und bauphysikalische Kerngefahr darstellen und unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen oder Prüfingenieur erforderlich ist.

⚠️ Abweichung: GoogleAI betont „Baustopp“ als mögliche Maßnahme, DeepSeek nennt ihn nicht explizit, Qwen korrigiert: Baustopp ist nach § 4 Abs. 7 VOB/B rechtmäßig und nicht „unvermeidbar“, sondern gezielt anordbar – ohne Verzugsfolgen für den Auftragnehmer. Qwen stellt dies klarer dar.

➕ Ergänzung: DeepSeek betont die strategische Stärke der noch nicht geleisteten Zahlung; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Mängelbeschreibung mit Bezug auf Normen (DIN/EN) und Vertragsunterlagen – GoogleAI erwähnt Normen nicht.

❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt „Baustopp“ ohne Rechtsgrundlage; Qwen widerlegt dies mit klarem Hinweis auf § 4 Abs. 7 VOB/B und korrigiert die irreführende Annahme, ein Baustopp sei „unvermeidbar“ (statt gezielt anordbar). Qwens Einschätzung ist sicherer und rechtlich präziser – wird daher priorisiert.

👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: sofortiger Sachverständigenbezug. Qwen geht am detailliertesten auf die fachrechtliche Fundierung (VOB/B, DIN/EN) ein – daher gilt seine Empfehlung als leitend.

Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

Thema	Status	KI-Konsens
Statische Dringlichkeit	✅	Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Sohlenmängel gefährden die Standsicherheit unmittelbar – sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Prüfingenieur ist zwingend erforderlich.
Rechtliche Beweissicherung	✅	Fotos, Protokolle und Zeitstempel sind unverzichtbar; Qwen und DeepSeek ergänzen: Dokumentation muss sich auf Leistungsbeschreibung, Ausschreibung und Normen beziehen.
Zahlung & Abnahme	✅	Alle Modelle warnen einhellig: Keine Zahlung oder Abnahme vor fachgerechter Mängelbeseitigung – sonst Verwirkung nach VOB/B § 13.
Baustopp-Recht	⚠️	GoogleAI nennt Baustopp als Option, DeepSeek nicht, Qwen konkretisiert: gezielte Anordnung nach § 4 Abs. 7 VOB/B ist rechtmäßig und entlastet den Auftraggeber – Konsens liegt bei zielgerichteter, normkonformer Aussetzung.
Normenbezug	❌	GoogleAI erwähnt Normen nicht; DeepSeek nennt sie nicht explizit; nur Qwen verweist konkret auf DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 – hier liegt ein klarer Widerspruch in der Tiefe der fachlichen Fundierung vor; Qwens Angabe gilt als Konsensgrundlage.

👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Prüfingenieur oder Bausachverständigen für Bautechnik zur statischen und bauphysikalischen Beurteilung der Sohle – unter Einbeziehung der vertraglichen Leistungsbeschreibung, der VOB/B und der einschlägigen DIN/EN-Normen.

Risiko- & Chancen-Bewertung

Kategorie	Risiko / Chance	Auswirkung
🔴 Risiko	Statisches Versagen der Sohle durch falsche Bewehrung oder unzureichende Verdichtung	Extrem: Setzungen, Rissbildung, möglicher Einsturz; langfristige Wertminderung und Haftungsrisiko
🔴 Risiko	Feuchteeintrag durch mangelhafte Abdichtung oder fehlende Trennschicht	Hoch: Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren für Nutzer, Sanierungskosten bis zu 100.000 €+
🔴 Risiko	Voreilige Abnahme oder Zahlung ohne Mängelbeseitigung	Hoch: Verwirkung der Gewährleistungsrechte nach VOB/B § 13 – Ausschluss von Mängelansprüchen
🔴 Risiko	Fehlende fachliche Dokumentation (nur Fotos ohne Norm- und Vertragsbezug)	Mittel: Schwächung der Beweislage vor Gericht oder Schiedsstelle – geringere Durchsetzbarkeit von Ansprüchen
🔴 Risiko	Keine Anordnung des Baustopps nach § 4 Abs. 7 VOB/B bei erheblichen Mängeln	Mittel bis Hoch: Fortsetzung fehlerhafter Bauleistungen, Verschlimmerung des Schadens, höhere Korrekturkosten
✅ Chance	Strategisch günstige Ausgangslage: noch keine Zahlung geleistet	Hoch: Maximaler Verhandlungsdruck auf den Auftragnehmer – klare Durchsetzung von Mängelbeseitigung vor weiteren Leistungen
✅ Chance	VOB/B-Festpreisvertrag mit klaren Abnahmeregelungen	Hoch: Rechtliche Sicherheit durch eindeutige Vertragsgrundlage – keine Preisnachverhandlung bei Mängeln
✅ Chance	Frühzeitige und umfassende Beweissicherung	Hoch: Stärkung der Beweiskraft – entscheidend für Erfolg bei Schiedsstelle oder Klage
✅ Chance	Recht auf fachliche Mängelbegutachtung durch Dritten	Mittel bis Hoch: Objektive Grundlage für Fristsetzung, Nachbesserungsaufforderung und ggf. Durchführung durch Dritte nach § 4 Abs. 4 VOB/B
✅ Chance	Vertragliche Möglichkeit zur Aussetzung der Leistung nach § 4 Abs. 7 VOB/B	Mittel: Rechtliche Absicherung für gezielten Baustopp – ohne Risiko für Verzugsansprüche des Auftragnehmers

Orientierungshilfen

Statikprüfung durch Prüfingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Prüfingenieur (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur statischen Bewertung der Sohle – mit Bezug auf DIN EN 1992-1-1 und die vertragliche Leistungsbeschreibung.
Mängelanzeige mit Fristsetzung versenden: Erstellen Sie eine schriftliche Mängelanzeige nach § 13 VOB/B, benennen darin alle festgestellten Defizite (Risse, Bewehrungslücken, Abdichtungsfehler) und setzen Sie eine angemessene Frist für die Beseitigung (z. B. 14 Tage).
Zahlung vollständig einbehalten: Stellen Sie alle vertraglichen Zahlungen (auch Teilzahlungen) bis zur vollständigen, fachlich abgenommenen Mängelbeseitigung ein – dokumentieren Sie dies schriftlich beim Auftragnehmer.
Baustopp nach § 4 Abs. 7 VOB/B anordnen: Erteilen Sie dem Bauunternehmer schriftlich den Auftrag, die Arbeiten an der Sohle und allen darauf aufbauenden Leistungen bis zur Mängelbeseitigung einzustellen – unter Bezugnahme auf die genannte Rechtsgrundlage.
Beweisunterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie alle Fotos mit Zeitstempel, Lagepläne der Mängel, Protokolle von Ortsterminen, Kopien der Ausschreibungsunterlagen, Leistungsbeschreibung und VOB/B-Auszug – archivieren Sie digital und analog.
Sachverständigengutachten einholen: Beauftragen Sie unabhängig vom Prüfingenieur einen Bausachverständigen für Bautechnik (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den Verband der Sachverständigen) zur umfassenden Mängelbegutachtung – inkl. Ursachenanalyse und Sanierungsvorschlag.
Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

Wichtige Begriffe kurz erklärt

VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen): Die VOB ist ein Regelwerk für Bauverträge, bestehend aus den Teilen A, B und C. Sie standardisiert die Vertragsbedingungen und Bauausführung. Die VOB/B (Teil B) regelt die Ausführung und Abrechnung von Bauleistungen detailliert. Sie gilt nur, wenn sie explizit im Bauvertrag vereinbart wurde.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, BGB^Abk.-Bauvertrag, Bauordnung
Baumangel: Ein Baumangel ist eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Er kann die Gebrauchstauglichkeit, die Sicherheit oder den Wert des Bauwerks beeinträchtigen. Baumängel müssen unverzüglich angezeigt werden.
Verwandte Begriffe: Pfusch am Bau, Sachmangel, Gewährleistung
Sohle (Bodenplatte): Die Sohle, auch Bodenplatte genannt, ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund und schützt vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Eine mangelhafte Sohle kann zu erheblichen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich
Festpreisvertrag: Ein Festpreisvertrag ist ein Bauvertrag, bei dem der Preis für die vereinbarten Leistungen fest vereinbart ist. Nachträgliche Änderungen oder zusätzliche Leistungen müssen gesondert vereinbart und vergütet werden. Der Festpreis bietet dem Bauherrn Planungssicherheit.
Verwandte Begriffe: Einheitspreisvertrag, Stundenlohnvertrag, Pauschalvertrag
Mängelanzeige: Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Bauunternehmer über das Vorliegen von Mängeln. Sie muss die Mängel detailliert beschreiben und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Mängelrechten.
Verwandte Begriffe: Rüge, Gewährleistungsanspruch, Nacherfüllung
Bausachverständiger: Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel in Streitfällen dienen können. Die Beauftragung eines Bausachverständigen ist besonders ratsam, wenn die Mängel komplex sind.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
Baustopp: Ein Baustopp ist die vorübergehende oder endgültige Einstellung der Bauarbeiten. Er kann aus verschiedenen Gründen erfolgen, z.B. bei Sicherheitsbedenken, Streitigkeiten oder fehlenden Genehmigungen. Ein Baustopp kann erhebliche Kosten verursachen.
Verwandte Begriffe: Bauunterbrechung, Stilllegung, Baueinstellung

Häufige Fragen (FAQ)

Was ist ein Bauvertrag nach VOB?
Ein Bauvertrag nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer. Er bietet einen standardisierten Rahmen für Bauprojekte und ist besonders bei größeren Bauvorhaben üblich. Die VOB/B ist dabei ein wichtiger Bestandteil, der die Ausführung und Abrechnung von Bauleistungen detailliert regelt.
Was bedeutet Festpreis im Bauvertrag?
Ein Festpreis bedeutet, dass der Bauunternehmer die im Vertrag definierten Leistungen zu einem fest vereinbarten Preis erbringt. Nachträgliche Änderungen oder zusätzliche Leistungen müssen gesondert vereinbart und vergütet werden. Der Festpreis bietet dem Bauherrn Planungssicherheit, birgt aber auch das Risiko, dass der Bauunternehmer bei unvorhergesehenen Problemen versucht, Kosten zu sparen.
Was sind meine Rechte bei Baumängeln?
Bei Baumängeln haben Sie als Bauherr verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag. Wichtig ist, die Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen und dem Bauunternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen. Die Beweissicherung durch einen Sachverständigen ist ratsam.
Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Bauunternehmer, dass Mängel an der erbrachten Leistung vorliegen. Sie muss die Mängel detailliert beschreiben und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Die Mängelanzeige ist Voraussetzung für die Geltendmachung weiterer Rechte bei Baumängeln.
Was ist ein Bausachverständiger?
Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Baumängel beurteilen und deren Ursachen feststellen kann. Er erstellt Gutachten, die als Beweismittel in Streitfällen dienen können. Die Beauftragung eines Bausachverständigen ist besonders ratsam, wenn die Mängel komplex sind oder der Bauunternehmer die Mängelbeseitigung verweigert.
Was bedeutet Baustopp?
Ein Baustopp bedeutet die vorübergehende oder endgültige Einstellung der Bauarbeiten. Er kann aus verschiedenen Gründen erfolgen, z.B. bei Sicherheitsbedenken, Streitigkeiten zwischen Bauherr und Bauunternehmer oder fehlenden Genehmigungen. Ein Baustopp kann erhebliche Kosten verursachen und sollte daher gut überlegt sein.
Was sind Geldabschläge?
Geldabschläge sind einbehaltene Zahlungen des Bauherrn an den Bauunternehmer, um die Kosten für die Mängelbeseitigung zu decken. Sie sind ein Druckmittel, um den Bauunternehmer zur Mängelbeseitigung zu bewegen. Die Höhe der Geldabschläge sollte angemessen sein und den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung entsprechen.
Was ist die VOB/B?
Die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B) sind Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen. Sie regeln detailliert die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer während der Bauausführung. Die VOB/B gilt jedoch nur, wenn sie ausdrücklich im Bauvertrag vereinbart wurde.

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohle, Baumangel, VOB, Bauvertrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpunktabdichtung EFH: Ausführung korrekt? Baumangel erkennen & vermeiden
BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stoßfugen im KS-Mauerwerk zu breit? Toleranzen, Normen & Risiken bei Neubau
BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Betonplatte: Wasserablauf mangelhaft? Ursachen, Kosten & Lösungen
BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte für Passivhaus: Aufbau, U-Wert & Erfahrungen mit EPS/XPS?
BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeitssperre falsch eingebaut: Mangel erkennen, Folgen vermeiden & Kosten?
BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen Mangel: Oberfläche rau? Ursachen, Rechte & Gutachterkosten
BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architekt Grundwasserrisiko: Hinweispflicht bei Kellerplanung & Gründungstiefe?
BAU-Forum - Keller - Drainage: Funktion, Arten & Kosten – Wann ist eine Hausdrainage notwendig?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohle, Baumangel, VOB, Bauvertrag" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohle, Baumangel, VOB, Bauvertrag" oder verwandten Themen zu finden.

Suchtext - mindestens 3 Zeichen eingeben

Suchbereich

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Baumängel bei Sohle: Rechte, VOB-Vertrag & Möglichkeiten bei Pfusch am Bau?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Pfusch bei Sohle: VOB-Rechte
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Sohle, Baumangel, VOB, Bauvertrag, Pfusch am Bau, Baustopp, Geldabschläge, Mängelrechte
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!