VOB-Vertrag gekündigt: Bleibt die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers bestehen?

In diesem Forum sind Sie: Probleme im Mittelstand und Handwerk

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026

Bei einer Kündigung des VOB-Vertrags durch den Auftragnehmer aufgrund von Zahlungsverzug des Kunden bleibt die Gewährleistungspflicht grundsätzlich bestehen. Im Unterschied zum Rücktritt, bei dem alle Leistungen zurückgewährt werden, wirkt die Kündigung nur für die Zukunft. Die Gewährleistungsansprüche für bereits erbrachte Leistungen bleiben erhalten. Die VOB/B § 9 regelt die Kündigung durch den Auftragnehmer, während § 642 BGB die Mitwirkungspflichten des Bestellers behandelt.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung

VOB-Vertrag gekündigt: Bleibt die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers bestehen?

Foto von Helmuth Plecker

Hallo Forum!
Weil ein Kunde zahlungssäumig war, habe ich ihm den Vertrag (es habdelt sich um einen VOBAbk.-Vertrag) gekündigt. Wie sieht es aus hinsichtlich der Gewährleistungspflicht. Habe ich diese noch oder entfällt diese nach Kündigung?
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Ohne ausdrückliche Abnahme der erbrachten Leistungen droht unbegrenzte Gewährleistungshaftung – die 4-jährige Verjährungsfrist nach § 13 Abs. 1 VOBAbk./B beginnt nicht zu laufen.

    🔴 KRITISCH: Die Gewährleistungspflicht für bereits abgenommene oder teilabgenommene Leistungen bleibt unverändert bestehen – Kündigung beendet nicht die Haftung für vorher erbrachte Werkleistungen.

    ⚠️ WICHTIG: Alle erbrachten Leistungen müssen vor Kündigung dokumentiert und ihr Zustand mittels Fotoprotokoll, Zustandsbericht oder Sachverständigengutachten gesichert werden.

    ⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche Abnahmeforderung an den Auftraggeber ist zwingend erforderlich – eine stillschweigende Abnahme ist bei Kündigung nicht zuverlässig.

    ⚠️ WICHTIG: Bei versteckten Mängeln oder grober Fahrlässigkeit besteht ein erhöhtes Risiko einer Verjährungsfrist bis zu 10 Jahren nach § 13 Abs. 4 VOB/B.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Nach Kündigung eines VOB-Vertrags durch den Auftragnehmer aufgrund von Zahlungsverzug des Auftraggebers bleibt die Gewährleistungspflicht grundsätzlich bestehen. Die Kündigung selbst beendet zwar das Vertragsverhältnis, lässt aber die bereits entstandenen Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers nicht automatisch entfallen.

    Allerdings ist zu beachten, dass die Gewährleistungspflicht sich auf die bis zum Zeitpunkt der Kündigung erbrachten Leistungen beschränkt. Für Mängel, die nach der Kündigung entstehen oder auf Umstände zurückzuführen sind, die nach der Kündigung eingetreten sind, haftet der Auftragnehmer in der Regel nicht.

    Es ist ratsam, die Kündigung schriftlich zu dokumentieren und den Auftraggeber über die bestehenden Gewährleistungsansprüche zu informieren. Im Streitfall sollte ein Fachanwalt für Baurecht hinzugezogen werden, um die individuellen Umstände des Falles zu prüfen und die Rechte und Pflichten beider Parteien zu klären.

    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle erbrachten Leistungen und Mängelanzeigen vor der Kündigung sorgfältig und holen Sie sich bei Bedarf rechtlichen Rat ein.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob nach einer Kündigung eines VOB-Vertrags durch den Auftragnehmer (AN) wegen Zahlungsverzugs des Auftraggebers (AGAbk.) die Gewährleistungspflicht des AN fortbesteht. Grundsätzlich ist zwischen der Kündigung des gesamten Vertragsverhältnisses und der Abnahme der bereits erbrachten Leistungen zu unterscheiden. Die Gewährleistungspflicht nach VOB/B knüpft an die Abnahme der Leistung an, nicht an den Fortbestand des Vertrags. Wurde die Leistung vor der Kündigung bereits abgenommen, bleibt die Gewährleistung bestehen. Wurde die Leistung noch nicht abgenommen, kann der AN die Abnahme verlangen, um die Gewährleistungsfrist in Gang zu setzen. Eine Kündigung beendet das Vertragsverhältnis für die Zukunft, entbindet den AN jedoch nicht von der Verantwortung für bereits erbrachte und abgenommene Leistungen. Der AN muss zudem die bereits erbrachten Leistungen gegen Vergütung abrechnen und sichern. Es besteht ein Risiko, dass der AG später Mängel an den ausgeführten Arbeiten reklamiert, auch wenn der Vertrag gekündigt wurde. Der AN sollte daher die Abnahme der erbrachten Leistungen schriftlich fordern und ein Abnahmeprotokoll erstellen lassen. Ohne Abnahme läuft die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nicht an, was zu einer unbegrenzten Haftung führen kann. Die Kündigung wegen Zahlungsverzugs ist nach VOB/B § 8 Abs. 2 zulässig, ändert aber nichts an der Mängelhaftung für die bereits ausgeführten Teile.

    🔴 Gefahr: Ohne ausdrückliche Abnahme der bereits erbrachten Leistungen droht eine unbegrenzte Gewährleistungshaftung, da die Verjährungsfrist nicht zu laufen beginnt.

    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Auftraggeber schriftlich zur Abnahme der erbrachten Leistungen auf und dokumentieren Sie den Zustand der Arbeiten. Lassen Sie sich die Abnahme bestätigen, um die Gewährleistungsfrist von 4 Jahren nach VOB/B in Gang zu setzen. Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Kündigung und die weiteren Schritte rechtssicher zu gestalten.

    KI-Analyse (Qwen)

    Die Kündigung eines VOB-Vertrags wirkt grundsätzlich nicht auf bereits erbrachte Leistungen zurück und beeinträchtigt nicht automatisch bestehende gesetzliche oder vertragliche Gewährleistungsrechte.

    ✅ Zustimmung: Die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers bleibt nach Kündigung grundsätzlich bestehen, solange die Mängel innerhalb der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Gewährleistungsfrist (üblicherweise vier Jahre bei Bauwerken nach § 13 Abs. 1 VOB/B) festgestellt werden.

    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gewährleistungspflicht mit Vertragskündigung entfällt, ist rechtlich unzutreffend – sie beruht auf einem Missverständnis der Trennung zwischen Vertragsdurchführung und Haftung für bereits vollendete Werkleistungen.

    ➕ Ergänzung: Auch bei Kündigung wegen Zahlungsverzug des Auftraggebers (§ 648a BGBAbk. bzw. § 8 Abs. 2 VOB/B) bleibt die Haftung für Mängel des bereits abgenommenen oder teilabgenommenen Werks unberührt; die Abnahme ist hierfür entscheidend, nicht der Vertragsfortbestand.

    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf Gewährleistungsansprüche durch vermeintliche Vertragsbeendigung birgt erhebliche Risiken für den Auftraggeber – insbesondere bei versteckten Mängeln, die erst nach Jahren sichtbar werden und zu erheblichen Schäden führen können.

    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die Kündigung die Gewährleistungspflicht 'automatisch' beendet – vielmehr verlängert sich die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sogar auf zehn Jahre (§ 13 Abs. 4 VOB/B).

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Dokumentation des aktuellen Zustands aller bereits erbrachten Leistungen und sichern Sie sämtliche Vertrags- und Abnahmedokumente auf – dies ist entscheidend für spätere Gewährleistungs- oder Regressansprüche.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Gewährleistungspflicht bleibt für bereits erbrachte und abgenommene Leistungen nach Vertragskündigung bestehen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Abnahme als Voraussetzung für den Lauf der Verjährungsfrist (§ 13 VOB/B).

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI formuliert allgemein, dass die Gewährleistung sich auf „bis zum Zeitpunkt der Kündigung erbrachte Leistungen“ beschränkt – ohne explizit den Abnahmeverzug als Risikofaktor zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen präzise hervor, dass fehlende Abnahme nicht nur die Gewährleistungsfrist verzögert, sondern unbegrenzte Haftung auslösen kann („unbegrenzte Gewährleistungshaftung“).

    ➕ Ergänzung:

    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage zur verlängerten Verjährung bei grober Fahrlässigkeit (§ 13 Abs. 4 VOB/B) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek konkretisiert den Prozess: Der Auftragnehmer kann Abnahme „verlangen“, um die Frist in Gang zu setzen – GoogleAI und Qwen beschreiben dies weniger proaktiv.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI suggeriert implizit, dass die Gewährleistungspflicht „grundsätzlich besteht“, ohne die Abnahme als zwingende Voraussetzung für den Lauf der Frist klar herauszustellen – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar mit dem Hinweis auf unbegrenzte Haftung ohne Abnahme.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Gewährleistung entfalle „automatisch“ mit Kündigung – GoogleAI formuliert hier weniger scharf und könnte missverstanden werden.

    👉 Empfehlung: Die sicherere Auffassung nach DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Abnahme ist zwingend erforderlich, um die 4-Jahres-Frist auszulösen; Fehlen der Abnahme führt zu unbestimmter Haftung – diese Sichtweise wird vom Vorsichtsprinzip gestützt und entspricht der Rechtsprechung (OLG Karlsruhe, 14 U 79/20).

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Gewährleistungspflicht nach Kündigung✅ KonsensBesteht fort – nur für bereits erbrachte und abgenommene Leistungen. Kündigung beendet nicht die Haftung für vollendete Werkteile.
    Rolle der Abnahme✅ KonsensAbnahme ist entscheidender Zeitpunkt für Beginn der Gewährleistungsfrist (4 Jahre nach § 13 Abs. 1 VOB/B); ohne Abnahme läuft die Frist nicht.
    Risiko fehlender Abnahme⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen warnen explizit vor unbegrenzter Haftung – GoogleAI benennt das Risiko nicht mit gleicher Schärfe, bestätigt aber indirekt die Abhängigkeit von Abnahme.
    Verjährungsverlängerung bei grober Fahrlässigkeit⚠️ AbwägungNur Qwen nennt § 13 Abs. 4 VOB/B (10 Jahre Verjährung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens liegt jedoch in der Anerkennung der Haftungsgrundlage.
    Rechtliche Durchsetzung✅ KonsensAlle Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachanwalts für Baurecht – insbesondere zur rechtssicheren Kündigung und Dokumentation.

    👉 Handlungsempfehlung: Der Auftragnehmer muss unverzüglich schriftlich die Abnahme der erbrachten Leistungen fordern, den aktuellen Zustand dokumentieren und bei Weigerung des Auftraggebers die Abnahme gerichtlich verlangen – nur so wird die Verjährungsfrist zuverlässig in Gang gesetzt und unbegrenzte Haftung vermieden.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoFehlende Abnahme führt zu unbegrenzter GewährleistungshaftungRechtliche Haftung für Mängel bleibt unbestimmt offen – auch Jahre nach Kündigung möglich
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation des LeistungszustandsErschwert den Nachweis von Mängelfreiheit bei späteren Ansprüchen oder Regress – Beweislastnachteil
    🔴 RisikoKündigung ohne vorherige schriftliche Mahnung oder FristsetzungRechtswidrige Kündigung, drohende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers
    🔴 RisikoVerzicht auf sachverständige Begutachtung vor KündigungKeine objektive Grundlage für Mängelbehauptungen oder Abnahme – Gefahr der Einseitigkeit
    🔴 RisikoIgnorieren der Verjährungsfrist bei versteckten MängelnMängelansprüche des Auftraggebers können bis zu 10 Jahre nach Abnahme geltend gemacht werden (§ 13 Abs. 4 VOB/B)
    ✅ ChanceFrühzeitige Abnahmeforderung mit ProtokollStart der 4-Jahres-Verjährungsfrist – klare zeitliche Begrenzung der Haftung
    ✅ ChanceProfessionelle Zustandsdokumentation (Fotos, Gutachten)Stärkt die eigene Position bei späteren Streitigkeiten und reduziert Risiko unberechtigter Mängelansprüche
    ✅ ChanceRechtssichere Kündigung mit FachanwaltVermeidung von Rückabwicklungsansprüchen – Sicherstellung des Vergütungsanspruchs nach § 648a BGB
    ✅ ChanceAbrechnung bereits erbrachter Leistungen vor KündigungSicherstellung des Vergütungsanspruchs ohne weitere Abhängigkeit vom Auftraggeber
    ✅ ChanceEinigung über Teilerledigung und TeilabnahmeErmöglicht klare Abgrenzung der Gewährleistungspflicht und beschleunigte Rechtsklarheit

    Orientierungshilfen

    1. Abnahme unverzüglich fordern: Senden Sie dem Auftraggeber innerhalb von 3 Werktagen nach Kündigung ein schriftliches Schreiben mit ausdrücklicher Abnahmeforderung und Terminvorschlag; verlangen Sie binnen 5 Werktagen eine schriftliche Abnahmeerklärung.
    2. Zustand dokumentieren: Erstellen Sie ein lückenloses Fotoprotokoll aller erbrachten Leistungen mit Datum, Uhrzeit, Standort- und Bauteilbezeichnung – ergänzen Sie durch einen kurzen technischen Zustandsbericht.
    3. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Kündigung oder spätestens am Tag der Kündigung einen vom BVFA oder BVS anerkannten Bau-Sachverständigen zur unabhängigen Zustandsbewertung und Abnahmebegleitung.
    4. Vergütungsabrechnung vorlegen: Legen Sie dem Auftraggeber innerhalb von 10 Tagen nach Kündigung eine vollständige, nach VOB/B § 14 konforme Schlussabrechnung für alle erbrachten Leistungen vor – mit Belegen und Leistungsverzeichnis.
    5. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Kündigung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Kündigungsschreiben, Fristsetzung und mögliche gerichtliche Abnahmeverfahren rechtssicher vorzubereiten.
    6. Vertragsunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen – VOB-Vertrag, Änderungsverträge, Baubeschreibungen, Mängelprotokolle, Zahlungsbestätigungen – in einer gesicherten, chronologisch sortierten Mappe (digital & analog).
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    VOB-Vertrag
    Ein VOB-Vertrag ist ein Bauvertrag, der auf der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) basiert. Er regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bei Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, BGB-Vertrag
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie sichert dem Auftraggeber zu, dass die Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln ist.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Garantie
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Entgegennahme der Bauleistung durch den Auftraggeber, nachdem diese fertiggestellt wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist und die Beweislast für Mängel geht auf den Auftraggeber über.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Fertigstellung
    Mangelanzeige
    Die Mangelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, dass ein Mangel an der erbrachten Leistung vorliegt. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelrüge
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Reparatur
    Kündigung
    Die Kündigung ist die Beendigung eines Vertragsverhältnisses durch einseitige Erklärung einer der Vertragsparteien. Im VOB-Vertrag gibt es verschiedene Kündigungsgründe und -formen.
    Verwandte Begriffe: Vertragsauflösung, Rücktritt, Annullierung
    Zahlungsverzug
    Zahlungsverzug liegt vor, wenn der Schuldner (Auftraggeber) eine fällige Zahlung nicht innerhalb der vereinbarten Frist leistet. Dies kann den Auftragnehmer zur Kündigung des Vertrags berechtigen.
    Verwandte Begriffe: Verzugszinsen, Mahnung, Inkasso

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was passiert mit der Gewährleistung, wenn der Auftraggeber den VOB-Vertrag kündigt?
      Auch bei einer Kündigung durch den Auftraggeber bleiben die Gewährleistungsansprüche für die bis dahin erbrachten Leistungen bestehen. Die Kündigung ändert nichts an der Haftung für bereits vorhandene Mängel.
    2. Kann der Auftragnehmer die Gewährleistung ausschließen?
      Im VOB-Vertrag sind die Gewährleistungsansprüche gesetzlich geregelt und können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Allerdings können die Parteien individuelle Vereinbarungen treffen, die die Gewährleistung modifizieren, solange diese nicht gegen zwingendes Recht verstoßen.
    3. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist im VOB-Vertrag?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt gemäß VOB/B in der Regel fünf Jahre, beginnend mit der Abnahme der Leistung. Für andere Leistungen, wie beispielsweise Installationen, kann eine kürzere Frist vereinbart werden.
    4. Was ist, wenn der Mangel erst nach der Kündigung auftritt?
      Grundsätzlich haftet der Auftragnehmer nur für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren oder auf Ursachen beruhen, die zu diesem Zeitpunkt bereits angelegt waren. Für Mängel, die ausschließlich nach der Kündigung entstehen und nicht auf vorherigen Fehlern beruhen, besteht in der Regel keine Gewährleistungspflicht.
    5. Welche Rechte hat der Auftraggeber bei Mängeln?
      Bei Mängeln hat der Auftraggeber verschiedene Rechte, wie beispielsweise das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Werklohns, Schadensersatz oder im Extremfall den Rücktritt vom Vertrag, wobei letzteres bei einer Kündigung meist nicht mehr relevant ist.
    6. Was bedeutet Abnahme im Zusammenhang mit der Gewährleistung?
      Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme der Leistung durch den Auftraggeber. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist, und der Auftraggeber verliert das Recht, offensichtliche Mängel zu rügen, sofern er sich diese nicht bei der Abnahme vorbehalten hat.
    7. Wie muss ein Mangel angezeigt werden?
      Ein Mangel sollte dem Auftragnehmer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden (Mängelanzeige). Die Mängelanzeige sollte den Mangel genau beschreiben, damit der Auftragnehmer die Möglichkeit hat, den Mangel zu beheben.
    8. Was passiert, wenn der Auftragnehmer den Mangel nicht beseitigt?
      Wenn der Auftragnehmer den Mangel trotz Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, kann der Auftraggeber den Mangel selbst beseitigen oder durch einen anderen Unternehmer beseitigen lassen und die Kosten dem ursprünglichen Auftragnehmer in Rechnung stellen.

    Verwandte Themen

    • VOB-Kündigung durch Auftragnehmer
      Gründe und Voraussetzungen für die Kündigung eines VOB-Vertrags durch den Auftragnehmer.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Überblick über die Rechte des Auftraggebers bei Mängeln an Bauleistungen.
    • Abnahme von Bauleistungen
      Bedeutung und Ablauf der Abnahme im VOB-Vertrag.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Tipps zur Erstellung einer wirksamen Mängelanzeige.
    • Verjährung von Gewährleistungsansprüchen
      Fristen und Voraussetzungen für die Verjährung von Mängelansprüchen.

  2. VOB Kündigung: Auftragnehmerpflichten & Gewährleistung

    Foto von Josef Schrage

    Vertragskündigung
    Guten Tag Herr Plecker,
    in der VOBAbk. B § 9 ist die Kündigung durch den Auftragnehmer geregelt.
    Im BGBAbk. § 642 Mitwirkung des Bestellers
    " (1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen.
    (2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann. "
    Also hinsichtlich einer Gewährleistung hier nichts eindeutiges.
    Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Gewährleistung für bereits bis zur Kündigung erbrachte Leistungen bestehen bleibt.
    Freundliche Grüße

  3. VOB-Vertrag: Frage zur Gewährleistung nach Kündigung

    Foto von

    @Herr Schrage
    Ich kann es mir ja auch gut vorstellen, jedoch weiß ich es nicht. Deshalb kja meine Frage hier im Forum. Aber trotzdem "Danke" für Ihren Beitrag.

  4. VOB Kündigung: Gewährleistung – Unterschied zum Rücktritt

    Doch das ist so,
    so spricht das BGBAbk. an vielen Stellen von Rücktritt = Bedeutet, der Vertrag hat somit weder für die Vergangenheit, noch für die Zukunft Bestand. Jeder gibt somit das zurück, was er erhalten hat (Wandlung) = Geld zurück gegen Ware.
    Bei einem Bauvertrag so also nicht Anwendbar. Daher spricht man hier von Kündigung. Bei einer Kündigung bleibt der Vertrag für die Vergangenheit bestehen, nebst sämtlicher Rechtsfolgen. Zu diesen Zählen Mängelansprüche (Gewährleistungszeit) und ein Recht auf die Begleichung der bis dato angefallenen Forderungen (VOBAbk./B § 9-3).
    Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Vorher musste ein angemessenen Frist mit Kündigungsandrohung gesetzt worden sein., welche verstrichen ist.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    VOB-Vertrag gekündigt: Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers?

    💡 Kernaussagen: Bei einer Kündigung des VOB-Vertrags durch den Auftragnehmer aufgrund von Zahlungsverzug des Kunden bleibt die Gewährleistungspflicht grundsätzlich bestehen. Im Unterschied zum Rücktritt, bei dem alle Leistungen zurückgewährt werden, wirkt die Kündigung nur für die Zukunft. Die Gewährleistungsansprüche für bereits erbrachte Leistungen bleiben erhalten. Die VOB/B § 9 regelt die Kündigung durch den Auftragnehmer, während § 642 BGBAbk. die Mitwirkungspflichten des Bestellers behandelt.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag VOB Kündigung: Gewährleistung – Unterschied zum Rücktritt erläutert, ist die Kündigung im Baurecht anders zu behandeln als ein Rücktritt. Während ein Rücktritt den Vertrag rückwirkend aufhebt, bleibt der Vertrag bei einer Kündigung für die Vergangenheit bestehen, was Auswirkungen auf Mängelansprüche und die Gewährleistungszeit hat.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB Kündigung: Auftragnehmerpflichten & Gewährleistung verweist auf die entsprechenden Paragraphen in der VOBAbk./B und im BGB, die die Kündigung durch den Auftragnehmer und die Mitwirkungspflichten des Bestellers regeln. Diese sind relevant für die Beurteilung der Gewährleistungspflicht nach einer Kündigung.

    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer Kündigung des VOB-Vertrags sollte der Auftragnehmer seine Ansprüche sorgfältig prüfen und dokumentieren, um seine Gewährleistungsansprüche geltend machen zu können. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die spezifischen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und die bestmögliche Vorgehensweise zu wählen.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VOB-Vertrag, Kündigung, Gewährleistung, Auftragnehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baumängel melden: An wen Rohbaumängel melden? Zuständigkeit & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger: Vorbereitungszeit abrechenbar? Angebot, Stundenlohn & Rechte
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Scheuerleisten lösen sich nach 4 Jahren: Mangel oder Verschleiß nach VOB? Ansprüche?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau/Kauf mit 35T€ Eigenkapital & 2000€ Netto: Finanzierungschancen trotz Arbeitslosigkeit?
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bausparvertrag & Annuitätendarlehen kombiniert: Vor- & Nachteile, Kostenfallen?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierung Postbank: Erfahrungen? Zinsen, Tilgung & Risiken im Check
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierungsberater: Pflichten, Sorgfaltspflicht & Regress – Was tun bei Falschberatung?
  9. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauunternehmer verweigert Räumung: Was tun? Rechte, Fristen & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Neubau - Bauvertrag gekündigt wegen Insolvenz: Was tun mit Mängeln? Rechte, Fristen, Kosten

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VOB-Vertrag, Kündigung, Gewährleistung, Auftragnehmer" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VOB-Vertrag, Kündigung, Gewährleistung, Auftragnehmer" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: VOB-Vertrag gekündigt: Bleibt die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers bestehen?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: VOB-Vertrag: Gewährleistung nach Kündigung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: VOB-Vertrag, Kündigung, Gewährleistung, Auftragnehmer, Bauvertrag, Baumängel
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼